Contracting entity
Name and Addresses
Official name: voies navigables de France
Postal address: 37 rue du Plat - bP 725
Town: Lille Cédex
Postal code: 59034
Country: France
E-mail: Cp.dt-npdc@vnf.fr
Telephone: +33 320154970
Internet address(es):
Main address: http://www.vnf.fr
Buyer address: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=1989202&orgAcronyme=d4t
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=1989202&orgAcronyme=d4t
Additional information can be obtained from the abovementioned addressTenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=1989202&orgAcronyme=d4t
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Title
travaux relatifs à l'allongement de l'écluse de Quesnoy-Sur-Deûle, de réalisation d'un franchissement piscicole et des ouvrages annexes
Reference number: CP22-008
Object
Main CPV code
45248100 - Canal locks construction work
Short description
travaux relatifs à l'allongement de l'écluse de Quesnoy-Sur-Deûle, de réalisation d'un franchissement piscicole et des ouvrages annexes
Estimated total value
25.057.730,00
Information about lots
This contract is divided into lots: No
Description of the procurement
le marché comporte une tranche ferme et 4 tranches optionnelles ; Les travaux envisagés consistent en : - l'Allongement de la tête aval de l'écluse y compris fourniture et mise en oeuvre de la porte aval et l'ensemble des éléments de navigation associés; - la réhabilitation des 3 bâtiments actuels en vue de leur réutilisation pour l'exploitation de l'écluse allongée et rénovée, du barrage actuel et de la future station de pompage; - la construction d'une station de pompage et d'un ouvrage de restitution situés en rive gauche, tout près du barrage de régulation, destinés à réalimenter le bief amont avec l'eau du bief aval; - la réalisation des aménagements de franchissement piscicole avec une passe-à-poisson amont, une passe-à-poisson aval (en rive droite) et une passe à anguilles (en rive gauche); - le franchissement de la becque de Dewasier, immédiatement à l'aval de l'écluse allongée par une passerelle métallique ainsi que le raccordement aval des berges et les aménagements d'abords associés avec notamment le raccordement au cheminement piéton existant; - la réalisation des aménagements d'abords de l'ensemble des zones impactées avec la reprise des revêtements de surface, la mise en place des dispositifs anti-chute et d'assainissement des plateformes, le système d'éclairage, les plantations, etc.. Nota: De manière dérogatoire aux pratiques de VNF, la fourniture des palplanches est incluse au marché.La répartition des tranches est la suivante :TF : Prix généraux, estacades, batardeaux de l'allongement :- les installations principales de chantier et travaux associés, les études d'exécution, etc.. ;- un remplacement des ouvrages connexes à l'écluse allongée : avant-ports : estacades amont et aval ;- la mise en oeuvre du système de batardage de l'allongement de l'écluse, sur toute la durée du chantier toutes phases de chômage confondues.to1 : Allongement de la tête aval, partie génie-civil et vantellerie, bâtiments et contrôle commande :- les travaux de génie-civil et de vantellerie pour l'allongement de l'écluse actuelle permettant de porter le sas à une longueur de 144.60 m par l'aval ;- les travaux de vantellerie pour l'allongement de l'écluse actuelle avec notamment la mise en place d'une nouvelle porte d'écluse ;- la réfection du poste de contrôle-commande (Pcc) existant et sa remise à niveau en regard des normes actuelles en matière de second oeuvre, qualité énergétique et plus généralement ses équipements techniques ;- les aménagements d'abords de l'écluse;to2 : Rive droite - ouvrages piscicoles, passerelle et aménagements d'abords :- un aménagement piscicole composé de 2 ouvrages : l'un - amont - permettant de raccorder le bief amont de la Deûle à la Becque de Dewasier au travers de la digue située rive droite du canal de navigation, l'autre - aval - permettant de raccorder la Becque de Dewasier à la Deûle aval ;- la création d'une nouvelle passerelle et l'aménagement des berges pour le raccordement aval jusqu'en limite de prestation ;- les aménagements d'abords en rive droite avec notamment à l'aval le raccordement du cheminement piétonnier.to3 : Rive gauche - station de pompage et son ouvrage de rejet, rampe à anguilles :- une station de pompage dont l'implantation est proposée en rive gauche du barrage actuel ;- l' ouvrage de restitution associé à la station de pompage ;- une rampe à anguilles située en rive gauche au plus près du barrage de décharge ;- les aménagements d'abords en rive gauche.to4 : Assistance, expertise et maintenance des vérins
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
50
Procedure
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 2022-04-11
Local time: 12:00
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted
FR
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 8 (from the date stated for receipt of tender)
